Stützengrün-Ertüchtigung RÜB/PW Weißbach, BA 2-Los 5 Elt/MSR

Stammdaten

Auftraggeber

Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Veröffentlicht

19.09.2025

Notice-Typ

Ausschreibung

Verfahrensart

Öffentliche Ausschreibung (national)

CPV-Code

45 — Bauleistungen

Branche

Bauwesen & Infrastruktur

Rechtsgrundlage

VOB (Bauleistungen)

Beschreibung

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; E-Mail: vergabe@wasserwerke.net b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stützengrün-Ertüchtigung RÜB/PW Weißbach, BA 2 Los 5 ELT/MSR ; Straße, Hausnummer: Talstraße/Bergstraße ; Postleitzahl: 08328; Ort: Stützengrün; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - komplette Erneuerung E/MSR- Ausrüstung Abwasserpumpwerk, Automatisierung und Elektroinstallation - Demontage Schaltanlage (6 Schaltschrankfelder) - Demontage Installation (ca. 20 Leuchten, Schalter/Steckdosen/Verteiler, gesamt ca. 900 m Kabel und Leitungen unterschiedlicher Querschnitte einschl. Kabeltragsysteme und Installationsmaterial) - Elektroinstallation, netzseitige Einspeisung Hauptverteilung, autom. Notstromumschaltung NEA - Schaltanlage Automatisierung (4-5 Schrankfelder) Innenaufstellung komplette Steuerung - Installation Pumpwerksgebäude, Beleuchtung und Steckdosenstromkreise und Außenbeleuchtung sowie der Ex- Bereich im Rechengebäude, 25 Leuchten, 5 Schalter + 15 Steckdosen - Automatisierung, SPS -> ET 200SP Open Controller einschl., E/A-Baugruppe ca.200 Hardwaredatenpunkte, Kopplung Fremdanbieter Profinet, komplette Software Pumpensteuerung, RÜB, 2x Niveausteuerung 5xTemperaturregelung/Steuerung, Zutrittskontrolle - Messtechnik, 1xMID Ablauf, 3xNiveau (Radar), 2xStabsonden, 5xTemperatur, 3xDruck - Gesamte Verkabelung, Elt/MSR ca. 2,6 km Kabel und Leitungen unterschiedlicher Querschnitte einschl. Kabeltragsysteme und Installationsmaterial - Kommunikation OPC/UA zum PLS über Mobilfunk (DFÜ) - Anbindung, Visualisierung, Erweiterung Prozessleitsystem - Scada V10, - Stationäres Notstromaggregat 110kVA Außenaufstellung mit automatischer Umschalteinrichtung - Erdung /Blitzschutz/Potentialausgleich, Erder ca.50m, Fangleitung ca. 30m - Baustrom, Baubeleuchtung (5 Lampen) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.02.2026, Ende: 30.04.2027, Inbetriebsetzung neue Pumpenanlage: 02.07.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3250325/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.10.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 12.12.2025 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.10.2025, 10:00 Uhr; Ort: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Eine Abgabe des Angebotes ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 Annaberg-Buchholz; ; Bereich/Abteilung: gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: Altchemnitzer Straße 41 Elektro ,EMSR-Ausrüstung (Pumpwerke)

Vergabe-Status

Vergabe-Status

Vergabeergebnis liegt uns nicht vor