S21, PFA 1.1 Fassaden / Glasdächer Bahnhofshalle

Beschreibung

Weitere Bekanntmachungen desselben Auftraggebers mit ähnlichem Titel und Zeitraum — automatisch verknüpft.

1. Vertragsänderung Sie sind hier

   Zusätzliche Lieferungen/Leistungen beauftragt

   56 Veröffentlichungen

   • 11.11.2026 AvLs: 298, 341, 360, 328, 334, 333, 328, 326, 303, 305, 314, 307, 311 und VGVs: 186, 015, 002, 178, 208, 003, 004, 090, 104, 008, 013, 018, 023, 036, 045, 071, 072, 077, 080, 089, 103, 110, 112, 125, 148, 156, 161, 197, 209, 214, 220, 229, 233, 244, 315: Die Zelte und Einhausungen sind erforderlich, um die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen. Diese wurden durch den AN speziell für die Abläufe und Anforderungen auf der Baustelle entwickelt und können daher nur durch den AN beigestellt werden. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 307, 328, 360, 357, 336-F1, 328-F1, 357, 348-F1 VGVs: 020, 094, 175, 255: Die Vermessungsleistungen sind für die korrekte, vertraglich geschuldete Ausführung der Lichtaugen und Gitterschalen unabdingbar. Da diese direkt aus der Planungs- und Ausführungsleistung des AN resultieren bzw. in diese eingreifen, können diese Leistungen nur durch den AN erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 311, 333, 343, 358, 328, 311, 359, 360 VGVs: 181, 091, 150: Die Schutzmaßnahmen sind erforderlich, um eine Beschädigung an der Leistung sowohl vor als auch nach der Abnahme zu vermeiden. Diese zusätzlichen Leistungen greifen direkt in die konstruktive Einheit der Lichtaugen und Gitterschalen ein und können daher nur durch den Errichter selber erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 339 VGVs: 206: Der Betonring dient dazu, eine kontrollierte Entwässerung an den Anschlüssen zwischen den Lichtaugen/Gitterschalen und den Freianlagen sicherzustellen. Daher muss der Betonring in die Entwässerungsplanung sowie Ausführung der Lichtaugen/Gitterschalen integriert werden. Dies kann nur durch den Errichter der LA/GS erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft →
   • 10.11.2026 Original-Veröffentlichung →
   • 10.11.2026 AvLs: 315, 336, 323, 328-F2 VGVs: 165, 190, 204, 205, 226, 243,006, 007, 009,134, 149, 153, 144, 033, 102, 115, 049, 038, 061, 039, 040, 128, 087:Die Beschichtung ist zum Schutz der Bauteile erforderlich. Da die Beschichtung fortlaufend und parallel zu den Arbeiten erfolgen muss, um die Gewährleistung u.a. des Korrosionsschutzes sicherzustellen, kann diese nur durch den Errichter der Bauteile erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. VGVs: 055, 131:Für die gegenständlichen Leistungen wird tiefgreifendes Know-How in die Abläufe des AN und die konstruktiven und statischen Anforderungen der Bauteile benötigt. Dieses Know-How kann nur durch den AN sichergestellt werden. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 333, 337, 336, 341, VGVs: 171:Der AN trägt die Verantwortung für seine BE Fläche, welche an den AN übergeben wurde. Anpassungen an dieser Fläche können daher nur durch den AN selbst erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 311, 323 VGVs: 028, 051, 054, 056, 066, 098, 158, 247, 248:Die Aufenthalts- und Sanitärräume sind arbeitsrechtlich für die Mitarbeitenden des AN auf der Baustelle erforderlich. Der AN muss diese Räumlichkeiten für seine Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Die Büroräume sind für Vorarbeiter, Poliere, Bauleiter etc. auf der Baustelle notwendig. Ohne diese Räumlichkeiten AvLs: 323, 341, 349, 307:Die Leisten und Rinnen sind integraler Bestandteil der Lichtaugen bzw. Gitterschalen und bilden mit diesen eine konstruktive Einheit. Ohne diese könnte die Dichtigkeit der Lichtaugen und Gitterschalen nicht sichergestellt werden. Die Ausführung kann daher nur durch den AN der Lichtaugen erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 336, 355, 335, 344, 303, 311 VGVs::Die Erdungsfestpunkte und Erdungsanschlüsse mussten aufgrund von konstruktiven Kollisionen innerhalb des Lichtauges verschoben werden. Da die Erdung direkt in die in sich abgeschlossene, konstruktive Einheit der Lichtaugen eingreift ist die Erbringung der Leistung durch einen anderen AN nicht möglich. Aufgrund der Anpassungen an der Erdung war auch eine Anpassung am Blitzschutz an die neue Erdung erforderlich. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 311, 328, 358:Es handelt sich bei den Leistungen um zusätzliche Leistungen. Da die Entwässerung direkt in die in sich abgeschlossene, konstruktive Einheit der Lichtaugen und Gitterschalen eingreift, ist die Erbringung der Leistung durch einen anderen AN nicht möglich. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: VGVs: 174, 141, 211:Bei den zu entsorgenden Bauzwischenständen oder Hilfsmitteln handelt es sich um das Eigentum den AN. Diese können daher nur durch den AN entsorgt oder veräußert werden. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 313, 341, 335, 350, 309, 358, 315, 353, 357, 323, 342, 307, 342-F1, 342-F2, 311 VGVs::Die Einbauteile bilden einen Teil der Auflagefläche für die Lichtaugen und Gitterschalen und bilden mit diesen eine in sich abgeschlossene, konstruktive Einheit AvLs: 323, 341, 349, 307:Die Leisten und Rinnen sind integraler Bestandteil der Lichtaugen bzw. Gitterschalen und bilden mit diesen eine konstruktive Einheit. Ohne diese könnte die Dichtigkeit der Lichtaugen und Gitterschalen nicht sichergestellt werden. Die Ausführung kann daher nur durch den AN der Lichtaugen erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (ins →
   • 25.10.2026 AvL-Nr.: 0364: Die zusätzlichen/geänderten Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Vertragsleistungen des AN und können daher nur von diesem erbracht werden. AvLs: 297, 336, 323, 360, 328, 307, 346-F1, 313, 333, 345, 346, 352, 359, 360, 315, 301 VGVs: 046, 092, 083, 107, 149, 124, 155, 179, 195, 232, 249, 134: Die Lichtaugen sowie die Gitterschalen stellen für sich genommen sowie in der Gesamtbetrachtung eine untrennbare, konstruktive und technische Einheit dar. Aus dieser Einheit kann keine Teilleistung herausgetrennt und durch Dritte ausgeführt werden. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 354, 323 VGV: 032, 109, 143, 145, 146, 145, 170, 347, 347-F, 347-F2: Für einen effektiven Schutz der Leistungen sind hohe statische und konstruktive Anforderungen zu erfüllen. Diese greifen direkt in das statische Konstrukt der Lichtaugen ein. Der AN als Errichter der Lichtaugen kennt ihre statischen Eigenschaften und ist daher alleinig in der Lage die Schutzeinrichtungen korrekt und ohne Auswirkungen auf die fertiggestellte Leistung einzubauen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 350, 360, 316-F1, 303, 361, 319-F1, 319-F2, 323, 327, 334: Die o.g. Bauteile bilden mit den Gitterschalen eine konstruktive, statische Einheit und können daher nicht losgelöst von den Gitterschalen betrachtet und ausgeführt werden. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 349, 328, 360, 359, 358, 352, 360, 343, 304, 344, 334, 357 VGVs:041, 200, 231, 017, 166, 236, 002, 005, 030, 052, 070, 043, 082: Der AN ist als Arbeitgeber für den Arbeitsschutz seiner Mitarbeitenden verantwortlich. Er hat die Fürsorgepflicht. Daher kann der Arbeitsschutz nur durch den AN selbst erfolgen. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 349, 336-F1, 360, 307, 337, 313, 321, 352, 360, 336, 319, 323, 336, 341, 352, 344, 358: Die o.g. Anpassungen können nur durch den Errichter der Gitterschalen erfolgen, da diese direkt in die in sich abgeschlossene, konstruktive Einheit der Gitterschalen eingreifen. Die Erbringung der Leistung durch einen anderen AN ist daher nicht möglich. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 306-F1, 341, 306-F2, 306-F3, 321-F2, 341, 344 VGVs: 108,: Änderungen der Anlage sowie der Montage können nur durch den AN selbst erfolgen. Die Anlage ist fest in das komplexe Konstrukt der Lichtaugen und Gitterschalen integriert und kann nicht losgelöst davon betrachtet werden. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. AvLs: 296, 307, 311, 313, 337, 360 VGVs: 063, 088, 127, 133, 147: Die Ballastierung des Bahnhofsdachs im Bereich der Lichtaugen und Gitterschalen war statisch erforderlich. Zur Sicherstellung der korrekten Setzung des Tiefbahnhofs und zur Vermeidung von Schäden an den erbrachten Leistungen war ein mehrfaches Umlegen der Ballastierung nötig. Dies konnte nur durch den Errichter der Lichtaugen und Gitterschalen erfolgen. Die Bleche mussten im Bereich der Anlagen des Errichters ausgebracht werden und griffen daher direkt in den Bauablauf ein. Die Leistungserbringung durch einen weiteren/anderen AN würde grundhaft in die Leistungsdisposition und Leistungsverantwortung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden. →
   • 12.09.2026 Die geänderten/zusätzlichen Leistungen betreffen unmittelbar vertragliche Leistungen des bereits beauftragten AN und können daher nur von diesem erbracht werden. →
   • 14.01.2026 353 Die zusätzlichen und geänderten Leistungen stehen in einem untrennbaren baukonstruktiven Zusammenhang zu den vom AN vertraglich geschuldeten Leistungen der Gitterschale Turm und sind zur Bewirkung des Werkerfolgs unabdingbar. Sie müssen als integrale Bestandteile unmittelbar in die vom AN zu erbringenden und im Übrigen unberührt bleibenden Arbeiten eingebunden werden, weshalb eine Ausführung durch einen Dritten nicht in Betracht kommen kann. 355 Die zusätzlichen Leistungen sind als vorbereitende Maßnahmen für die Montage der Fördertechnik im Bereich der Gitterschale KGK durch Dritte erforderlich und können nur vom Auftragnehmer als Errichter der Gitterschale ausgeführt werden 357 Die erforderlichen zusätzlichen/geänderten Leistungen betreffen unmittelbar bereits beauftragte Vertragsleistungen und lassen sich daher nur vom selben Auftragnehmer erbringen. 358 Die zusätzlichen/geänderten Leistungen sind für den Werkerfolg erforderlich. Da diese Leistungen unmittelbar die beim AN beauftragten Vertragsleistungen betreffen, können diese nur von diesem erbracht werden. 359 Die zusätzlichen/geänderten Leistungen befinden sich innerhalb der bereits vereinbarten Vertragsleistungen. Ein Wechsel des AN wäre mit beträchtlichen Verzögerungen durch Behinderungen im Bauablauf sowie Zusatzkosten im Hinblick auf die Gewährleistungsthematik verbunden. →
   • 19.08.2025 AvL0353 Die zusätzlichen und geänderten Leistungen stehen in einem untrennbaren baukonstruktiven Zusammenhang zu den vom AN vertraglich geschuldeten Leistungen der Gitterschale Turm und sind zur Bewirkung des Werkerfolgs unabdingbar. Sie müssen als integrale Bestandteile unmittelbar in die vom AN zu erbringenden und im Übrigen unberührt bleibenden Arbeiten eingebunden werden, weshalb eine Ausführung durch einen Dritten nicht in Betracht kommen kann. →
   • 13.08.2025 AvL0352 Die zusätzlichen und geänderten Leistungen stehen in einem untrennbaren baukonstruktiven Zusammenhang zu den vom AN vertraglich geschuldeten Fassadenleistungen und sind zur Bewirkung des Werkerfolgs unabdingbar. Sie müssen als integrale Bestandteile unmittelbar in die vom AN zu erbringenden und im Übrigen unberührt bleibenden Arbeiten eingebunden werden, weshalb eine Ausführung durch einen Dritten nicht in Betracht kommen kann →
   • 06.08.2025 AvL355 Die zusätzlichen Leistungen sind als vorbereitende Maßnahmen für die Montage der Fördertechnik im Bereich der Gitterschale Staatsgalerie durch Dritte erforderlich und können nur vom Auftragnehmer als Errichter der Gitterschale ausgeführt werden. AvL356 Die zusätzlichen Leistungen sind zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen notwendig. Ein Wechsel des ANs wäre mit beträchtlichen Zusatzkosten und Auswirkungen auf den Bauablauf aufgrund diverser Schnittstellen verbunden →
   • 09.07.2025 AvL 349 Die für den Werkerfolg erforderlichen zusätzlichen/geänderten Leistungen betreffen unmittelbar bereits beauftragte Vertragsleistungen. Ein Wechsel des AN würde direkt in die vertraglich geschuldete Leistungserbringung des AN eingreifen und wäre somit mit erheblichen Schwierigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen-, Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung, mit Beeinträchtigungen des Planungs- und Bauablaufs sowie Behinderungen im gegenständlichen Bereich) verbunden AvL 350 Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund einer Fortschreibung der Ausführungsplanung erforderlich und sind zur Erreichung des werksvertraglich vereinbarten Leistungserfolgs erforderlich. Ein Wechsel des ANs wäre mit beträchtlichen Zusatzkosten sowie erheblichen Verzögerungen im Bauablauf verbunden AvL 351 Die spätere Beleuchtung ist für die Inbetriebnahme erforderlich. Hierfür müssen die Kabel aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse durch die Gitterschalen laufen. Jede Gitterschale stellt für sich eine in sich geschlossene statische und konstruktive Einheit dar. Kabelverlegearbeiten durch einen Dritten hätte erhebliche Auswirkungen für diese Einheit. Daher kann das Verlegen der Kabel nur durch den AN der Gitterschalen erfolgen AvL 354 Ein Anfahrschutz ist zum Schutz der fertiggestellten Lichtaugen sowie zum Schutz Dritter erforderlich. Da der Einbau der Schutzeinrichtungen in die konstruktive Einheit der Lichtaugen eingreift, kann dieser nur durch den AN Lichtaugen erfolgen. →
   • 02.06.2025 AvL-Nr.: 0348 - Die zusätzlichen, für den Werkerfolg erforderlichen Leistungen betreffen unmittelbar die vertraglichen Leistungen des bereits beauftragten Auftragnehmers und können daher nur von diesem erbracht werden. →
   • 28.04.2025 AvL 0343 - Die zusätzlichen Leistungen sind Voraussetzung für die Herstellung der übergreifenden Wegeführung. AvL 0344 - Die vom AN vertraglich auszuführenden Arbeiten bestimmen sich maßgebend nach der Ausführungsplanung. Soweit sich durch notwendige Planungsfortschreibungen, wie aufgrund Regelwerksänderungen, Anpassungen bezüglich der Vertragsleistungen einstellen, sind deren bauliche Umsetzungen durch den AN unabdingbar, um den werkvertraglichen Erfolg zu erzielen. Diese auf den Planungsfortschreibungen fußenden zusätzlichen / geänderten Leistung sind integraler Bestandteil der Vertragsleistungen, die zu ihnen in einer unauflöslichen baukonstruktiven Wechselwirkung stehen, was einen →
   • 04.04.2025 AvL 0336 - Geänderte/zusätzliche Leistungen an den Lichtaugen und Gitterschalen aufgrund der Konkretisierung der Ausführungsplanung im Zuge der Werk- und Montageplanung. →
   • 21.03.2025 AvL 0341 - Geänderte/zusätzliche Leistungen aufgrund Konkretisierung Ausführungsplanung im Zuge der Werk- und Montageplanung. AvL 0342 - Oberflächenbefräsung EBT-Platten Gitterschale. →
   • 14.02.2025 AvL339: Anpassung der Umwehrung der RLA/FLA/GS STG & GS KGK AvL306-F3: Anpassungen in der Ausführung des ARS-Systems an Regellichtaugen →
   • 17.01.2025 AvL 0340 - Zusätzliche Leistungen für Kabelzug im Bereich der Lichtaugen. →
   • 15.01.2025 AvL 0334 - Im Zuge der Erstellung der Planungsleistungen des AN im Bereich der Gitterschale Turm wird sowohl die Ausführungsplanung als auch die Werk- und Montageplanung in Teilbereichen konkretisiert und fortgeschrieben, woraus geänderte und zusätzliche Leistungen im Bereich der Ausführung und Planung resultieren, welche zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages erforderlich sind. AvL 0335 - Zusätzliche Leistungen im Bereich von Erdungspunkten und Kabelauslässen. AvL 0337 - Baustellenkoordination. →
   • 11.11.2024 AvL319-F1 - seele - Montage Randleiter und Koppelstab GS STG. AvL 0328 - Geänderte/zusätzliche Leistungen aufgrund Konkretisierung Ausführungsplanung im Zuge der Werk- und Montageplanung. AvL 0329 - Zusätzliche Leistungen für Kabelzug im Bereich des Regellichtauges. AvL 0330 - Zusätzliche Leistungen für Kabelzug im Bereich des Regellichtauges. AvL 0331 - Zuarbeit zum Kabelzug im Bereich des Regellichtauge (RLA) 18. AvL 0333 - Geänderte/zusätzliche Leistungen aufgrund Konkretisierung Ausführungsplanung im Zuge der Werk- und Montageplanung. →
   • 15.10.2024 AvL 0326 - Planung und Umsetzung Schienensystem in bauzeitlicher Einhausung. →
   • 04.10.2024 Avl 0325 - Herstellung eines Stahlgussknotenmusters. →
   • 05.07.2024 AvL 0310 Bereitstellung zusätzlicher Baustromverteilerkästen für die temporäre Stromversorgung AvL 0306-F2 seele - Ergänzung - Anpassung der Ausführung sowie Qualitätssicherung des ARS-Steigrohrs AvL 0311 Geänderte/zusätzliche Leistungen im Bereich Lichtaugen und Gitterschalen AvL 0380 Zusätzliche Leistungen für Beleuchtung im Scheitelbereich der Gitterschale AvL 0313 Geänderte/zusätzliche Leistungen im Bereich Regel- und Flachlichtaugen, Gitterschalen und bauteilübergreifend AvL 0212-F5 Zusätzliche Leistungen für bauzeitliche Absturzsicherung im Baustellenbereich Gitterschale Staatsgalerie AvL 100-F1 seele - ARS Ausführung FLA →
   • 04.07.2024 AvL 0281 - Bei den Lichtaugen und Gitterschalen handelt es sich jeweils um eine untrennbar verbundene technische und konstruktive Einheit. Daher können die geänderten/ zusätzlichen, für den Werkerfolg erforderlichen Leistungen nur durch den bereits beauftragten Auftragnehmer erbracht werden →
   • 28.05.2024 AvL 309 - AvL0309 seele - Konkretisierung der Planungs- und Ausführungsgrundlagen für Geometrie der Gitterschalen und zugehörige Einbauteil →
   • 28.05.2024 AvL 291-F5 - Zusätzliche/geänderte Leistungen Ballastierun →
   • 28.05.2024 Avl 0297 - Modifizierung der Leistungsgrenze für die Abdichtungsarbeiten im Schnittstellenbereich zu Drittgewerken →
   • 28.05.2024 AvL 306-F1 - AvL0306-F1 seele - Ergänzung - Ausführung des ARS-Systems an den Regellichtaugen →
   • 10.05.2024 AvL 298-F1 - AvL0298-F1 seele - Temporäre Zelte →
   • 10.05.2024 AvL 0302 - AvL0302 seele - RLA und FLA - TGA Kabelzug und Beleuchtung →
   • 10.05.2024 AvL 0307 - Geänderte/zusätzliche Leistungen aufgrund Konkretisierung Ausführungsplanung im Zuge der Werk- und Montageplanung →
   • 07.05.2024 AvL 0305 - Geänderte/zusätzliche Leistungen aufgrund Konkretisierung Ausführungsplanung im Zuge der Werk- und Montageplanung →
   • 07.05.2024 AvL 0306 - AvL0306 seele - Ausführung des ARS-Systems an den Regellichtaugen →
   • 07.05.2024 AvL 0273-F1 - Zusätzliche Leistungen für Dämmung von Schaltschränken und Schaltschranktüren mit Bauteilversuchsbetrieb →
   • 07.05.2024 AvL 069-F1 - AvL0069-F1 seele - GS KGK - Höhenverortung gemäß der gemessenen Höheneinbaulage →
   • 07.05.2024 AvL 291-F1 - Zusätzliche/geänderte Leistungen Ballastierung →
   • 06.05.2024 AvL 0301 -Anpassung an geänderte Planungsgrundlagen. →
   • 06.05.2024 AvL 0299 -Konkretisierung der Planungsparameter für flache Lichtaugen →
   • 06.05.2024 AvL 0290 - Anpassung Gitterschale KGK hinsichtlich Leerrohr- und Kabelführung →
   • 06.05.2024 AvL 0304 - Anpassung Ausstattung Teleskop-Hubarbeitsbühnen →
   • 06.05.2024 AvL 0294 - Zusätzliche Leistungen für Verkehrssicherung →
   • 06.05.2024 AvL 0288 - Silikonabspachtelung der Glasecken der GS →
   • 06.05.2024 AvL- 0303 Anpassung Bauleistungen aktuell
   • 06.05.2024 AvL 0300- Anpassung der Planungsgrundlagen der Schaltschränke →
   • 06.05.2024 AvL 235-F1 Zusätzliche/geänderte Leistungen in Zusammenhang mit Einbauteil Gitterschale KGK →
   • 06.05.2024 AvL 0295- Anpassungen am Stützgerüst des RLA 09 →
   • 06.05.2024 AvL 0298-Zelteinhausung für Abdichtungsarbeiten →
   • 06.05.2024 AvL 0289 - Zusätzliche Leistungen CSM-Verfahren RLA Glaslamellen →
   • 06.05.2024 AvL 0296 -Entsorgung Ballastierungsverschnitte →
   • 06.05.2024 AvL 0293 Anpassung Planungsgrundlagen Gitterschale Turm →
   • 29.04.2024 AvL 0286 - Entwässerung der Membranabdeckung GS KGK →
   • 04.03.2024 Geänderte/zusätzliche Leistungen bei Ballastierungsarbeiten →
   • 04.03.2024 Änderung RLA Rohr-Kabelkanal in Kunststoffausführung →
   • 04.03.2024 Anpassung der temporären Abdeckung für bauzeitlichen Schutz des Sonderkelches →
   • 04.03.2024 Zusätzliche Leistungen für ARS-Rohre an den Gitterschalen →
   • 04.03.2024 Zusätzliche Leistungen für Wetterschutzeinhausung →
   • 04.03.2024 Anpassung Oberflächenbeschaffenheit Deckleisten und Linearroste FLA →
   • 06.02.2024 S21 PFA 1.1 Talquerung - Ausführung Fassaden / Glasdächer →

Preiseinschätzung